Государственный заказ

Конкурсная документация: zapros 23_2009.doc

 

 

Российская Федерация Свердловский областной суд   ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.:  (343) 231-69-00;             факс: (343) 231-69-89
16 ноября 2009 г. № 23-КТ

 

Извещение о проведении запроса котировок № 23-КТ

на поставку ленточного накопителя

 

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее извещение в целях заключения с победителем запроса котировок государственного контракта на поставку ленточного накопителя для  Свердловского областного суда.

 

Запрос котировок проводится и государственный контракт заключается в соответствии  с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).

 

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет единая Комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

 

В соответствии с ч. 4 ст. 46 ст. Федерального закона № 94-ФЗ, проведение переговоров между Заказчиком или единой Комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете, порядке заполнения и представления котировочных заявок и т.п.) по указанным телефонам и адресам.

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ, к участникам размещения заказа, при проведении настоящего запроса котировок, устанавливаются следующие требования:

 

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Заявки участников, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, будут отклонены Комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

 

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения указывается местное (г. Екатеринбург).

 

Настоящее Извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего Извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

 

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание Суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих, праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00  до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание Суда приостанавливается.

 

 

 

 

Первый заместитель председателя суда                                            А.А. Дементьев

 

 

 

 

исп. Иванова Т.С.

(343) 228-16-84

 

 

 

 

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса  котировок № 23  – КТ от 16 ноября  2009 г.

 

 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на бланке участника размещения заказа[1]

 

исх.   № ………………

«………» …………………… 2009 г.                                                                                    

 

……………………………………………/ наименование участника размещения заказа/…….. ……………………………………

согласно (согласен) исполнить условия государственного контракта на поставку  ленточного накопителя в количестве одна штука, указанного в Извещении о проведении запроса котировок № 23 – КТ от 16 ноября 2009 г.

 

Подтверждаем, что:

 

-   …..…/наименование участника/……….соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством России к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса котировок № 23–КТ, а именно:

-   в отношении участника отсутствуют сведения  в реестре недобросовестных поставщиков;

-   в отношении участника не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

-   деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

-   у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

 

 

 

ЦЕНА КОНТРАКТА ПРЕДЛАГАЕМАЯ УЧАСТНИКОМ: ………………………………………….…руб………...коп.(…..……………………….………….……………….)

 

 

 

Дополнительные документы и сведения: (фотографии, сертификаты и т.д.):[4]……(перечислить наименования прилагаемых документов)……………………………………………………………………………….

 

Руководитель

(уполномоченный представитель)[5]            ……………………/…………………….…………..…….……/   

 

печать                            подпись                                        фио         

 

 

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса  котировок

№ 23  - КТ от 16 ноября  2009 г.

 

 

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №…..

на поставку ЛЕНТОЧНОГО НАКОПИТЕЛЯ установленной комплектации

г. Екатеринбург                                                                     «…………»  ……….  2009 г.

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем Заказчик, от имени Российской Федерации, в лице первого заместителя председателя суда Дементьева А.А., действующего на основании ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 и приказа председателя суда от 09.01.2008 г. № 1 А/ОД, с одной стороны,  и

………………………………………………………….…………,  именуемый в дальнейшем Поставщик в лице ……………………..……,  действующего на основании …………….., с другой стороны, на основании Протокола  № ………………………. рассмотрения и оценки котировочных заявок от «………»………….2009 г., совместно именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в сроки и на условиях настоящего контракта ЛЕНТОЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ установленной комплектации, в соответствии с п.1.2. настоящего контракта, в количестве ОДНА ШТУКА (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и  оплатить его.

1.2. Наименование, количество, комплектация и технические характеристики товара:

 

 

2. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

 

2.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в полном объёме не позднее 11 декабря 2009 г.

2.2. Доставка товара Заказчику (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120), разгрузка и складирование в помещении, указанном Заказчиком, осуществляется силами Поставщика.

2.3. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром сертификат качества, паспорт на товар и иные документы, удостоверяющие безопасность и качество товара т.п.; по требованию Заказчика производить замену некачественного товара (отдельных комплектующих товара), не соответствующего условиям запроса котировок № 23-КТ от 16 ноября 2009 г. и условиям настоящего контракта – в срок, указанный Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан обеспечить приемку товара в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик вправе привлечь независимого эксперта для определения соответствия качества поставленного товара условиям запроса котировок № 23-КТ от 16 ноября 2009 г. и настоящего контракта; Заказчик вправе отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям запроса котировок № 23-КТ от 16 ноября 2009 г. и настоящего контракта и потребовать его замены (или замены его отдельных комплектующих), направив Поставщику соответствующее письменное извещение.

2.5. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются исполненными с момента передачи товара и его приемки Заказчиком, что подтверждается подписанным сторонами актом приема-передачи товара (п.3.8. настоящего контракта).

 

3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

 

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим сертификатам, паспортам и иным документам на товар, которые прилагаются Поставщиком к товару. Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

3.2. Гарантийный срок на товар составляет не менее 3 (трех) лет с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара.

3.3. Срок устранения недостатков товара (отдельных комплектующих товара) или замены товара (отдельных комплектующих товара) с недостатками  на аналогичный товар (комплектующие) надлежащего качества – 10 (десять) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления (по почте, электронной почте, факсу, телефонограммой) от Заказчика об обнаружении недостатков товара (отдельных комплектующих). В период гарантийного срока Поставщик обеспечивает бесплатное устранение выявленных недостатков товара.

3.4. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если: Заказчиком товар эксплуатировался с нарушением требований, изложенных в инструкциях по их эксплуатации, переданных Поставщиком Заказчику; имеются механические повреждения, возникшие по вине Заказчика, повлекшие неисправности товара.

3.5. Проверка и приемка товара по качеству, комплектности и ассортименту производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами, в течение  5 (пяти) календарных дней с момента доставки товара. Для проверки и приемки товара производится вскрытие тары (упаковки) и тестирование (проверка в работе) товара.

3.6. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, ассортимента, маркировки товара (отдельных комплектующих товара) условиям настоящего контракта, требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара (его отдельных комплектующих), а также в случае выявления недостачи товара (отдельных комплектующих) и других отклонений характеристик товара (отдельных комплектующих) от условий настоящего контракта, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку,  обеспечивает сохранность такого товара, принимает меры к предотвращению смешения товара с другим однородным товаром и составляет акт за подписями лиц, производивших приемку, в котором указывает характер выявленных  недостатков товара (его отдельных комплектующих).

3.7. Одновременно с приостановлением приемки Заказчик вызывает уведомлением (по почте, электронной почте, факсом, телефонограммой) для участия в продолжении приемки и для составления двухстороннего акта представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика по уведомлению Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней, Заказчик продолжает приемку самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику по составленному акту о недостатках (недостаче) товара (отдельных комплектующих).

3.8. При поставке товара Поставщик обязан предоставить Заказчику в письменном виде информацию о содержании в товаре драгоценных металлов (их точное количество и наименование), либо информацию об отсутствии в товаре драгоценных металлов.

3.9. По окончании приемки товара, уполномоченные представители Заказчика и Поставщика подписывают акт приема-передачи.

 

4.                       ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

4.1. Цена настоящего контракта составляет …….. (………….) руб.….. копеек. Цена контракта включает в себя цену товара, его упаковки, доставки, разгрузки, складирования в помещении Заказчика; предоставление гарантий качества товара; НДС, другие налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Поставщику для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту.

4.2. Оплата товара производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 100% цены контракта – после поставки товара (в полном объеме) и подписания Акта приема-передачи товара - в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика.

4.3. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате товара с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Поставщику (для направления в банк Поставщика) на основании соответствующего платежного поручения.

 

5.                       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему  контракту, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере 0,1 %  от общей стоимости товара (п. 4.1.). Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

 

6.                       СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

 

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с «..…..»………..… 2009 г. и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

6.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

 

8.                       ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

 

8.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

 

9.                       ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

9.1. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Стороны обязаны в возможно короткий срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

 

Заказчик:                                                                                           Поставщик: