Государственный заказ

Извещение о проведении запроса котировок № 17-КТ

на поставку  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на официальном сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее извещение о запросе котировок в целях заключения с победителем запроса котировок государственного контракта на поставку ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Запрос котировок проводится и государственный контракт заключается в соответствии  с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет единая Комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Проведение переговоров между Заказчиком или единой Комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения указывается местное (г. Екатеринбург).

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание Суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00  до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание Суда приостанавливается.

Первый заместитель председателя суда                                     А.А. Дементьев

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса  котировок № 17 - КТ

на бланке участника размещения заказа[1]

исх.   № ………………«………..» ……………………. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Наименование ( юридического лица); фамилия, имя, отчество (физического лица, в том числе ИП) участника размещения заказа: ……………………….…………………………………………………………………………………………………….

согласно (согласен) исполнить условия государственного контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 17 – КТ на поставку ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Руководитель

(уполномоченный представитель)[3]         

………….……….………………………/……………………..…….……/   

ПЕЧАТЬ[4]                                                       подпись                                         фио     

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса  котировок № 17  - КТ

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №…..

на поставку ХОЛОДИЛЬНИКОВ

г.Екатеринбург                                                                                      ……….  2008 г.

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем Заказчик, от имени Российской Федерации, в лице первого заместителя председателя суда Дементьева А.А., действующего на основании ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 и приказа председателя суда от 09.01.2008 г. № 1 А/ОД, с одной стороны,  и

………………………………………………………….…………,  именуемый в дальнейшем Поставщик в лице ……………………..……,  действующего на основании …………….., с другой стороны, на основании Протокола  № ………………………. рассмотрения и оценки котировочных заявок от «………»………….2008 г., совместно именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.                  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим контрактом срок ХОЛОДИЛЬНИКИ, соответствующие характеристикам, предусмотренным п. 1.2. настоящего контракта в количестве 60 (шестьдесят) штук (далее – товар) Заказчику, а Заказчик – принять товар и  оплатить его.

1.2. Характеристики товара:

-                     холодильник с морозильником;

-                     управление: электромеханическое;

-                     количество компрессоров: 1;

-                     общий объем: 119 л.;

-                     объем холодильной камеры: 105 л.;

-                     объем морозильной камеры: 14 л;

-                     размеры (ширина, глубина, высота) см.: 60 х 62 х 85;

-                     расположение: свободностоящий;

-                     класс электропотребления: В;

-                     размораживание морозильной и холодильной камер: ручное;

-                     цвет: под дерево;

-                     упаковка:  обеспечивающая сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортирования;

-                     безопасность товара должна быть подтверждена прилагаемыми к товару документами (сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами или др.)

2. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в срок не позднее 20 декабря 2008 г. Поставщик вправе осуществить доставку товара партиями в сроки, согласованные с Заказчиком (при условии доставки последней партии товара не позднее 20 декабря 2008 г.).

2.2. Доставка товара до Заказчика (г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120), разгрузка и размещение товара на складе Заказчика осуществляется Поставщиком.

2.3. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с момента подписания Акта приема-передачи товара (п. 3.5. контракта). 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать условиям контракта, обычно предъявляемым требованиям и установленным стандартам (заверенные копии сертификатов и иных необходимых документов передаются Заказчику Поставщиком вместе с товаром).

Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортирования. Стоимость упаковочных материалов не взыскивается, упаковка возврату не подлежат.

3.2. Проверка и приемка товара по качеству и количеству производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки товара (партии товара). Для приемки товара производится вскрытие упаковки. Уполномоченные представители Поставщика вправе присутствовать при приемке товара.

3.3. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями № П-6, № П-7 о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6 и Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7 (соответственно) с учетом всех внесенных изменений.

3.4. При обнаружении несоответствия товара по качеству и (или) количеству сторонами составляется соответствующий акт. Поставщик обязан по требованию произвести замену товара на аналогичный товар надлежащего качества.

При обнаружении несоответствия товара по качеству и (или) количеству (если уполномоченный представитель Поставщика при приемке товара не присутствует), Заказчик вправе приостановить приемку, обеспечив сохранность товара, составить акт за подписями лиц, производивших приемку и вызвать уведомлением (по почте, электронной почте, факсом, телефонограммой) для участия в продолжении приемки и для составления двухстороннего акта представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика по уведомлению Заказчика в течение 2-х рабочих дней (если иной срок не указан в уведомлении), Заказчик  продолжает приемку. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий по проведенной приемке.

3.5. По окончании приемки товара, уполномоченные представители Заказчика и Поставщика подписывают Акт приема-передачи.

4. ГАРАНТИИ НА ТОВАР

4.1. Поставщик предоставляет гарантию качества  на товар в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи товара (п. 3.5. контракта).

4.2. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если: Заказчиком товар использовался с нарушением требований, изложенных в инструкциях по эксплуатации, переданных Поставщиком Заказчику; имеются механические повреждения, возникшие по вине Заказчика, повлекшие неисправности.

4.3. Срок устранения недостатков или замены товара с дефектами  в пределах гарантийного срока – не более 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления (по почте, электронной почте, факсу, телефонограммой) от Заказчика об обнаружении дефектов. В период гарантийного срока Поставщик обеспечивает бесплатное устранение выявленных дефектов товара, осуществляет замену неисправных элементов товара. Доставка товара для проведения ремонта и обратно Заказчику производится силами и за счет Поставщика.

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.            Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, составляет ………. рублей … копеек. Цена контракта является твердой и изменению не подлежит.

5.2.            Цена контракта включает в себя: стоимость поставляемого товара; транспортные расходы (доставка товара заказчику, разгрузка и размещение товара в месте, указанном заказчиком); НДС, другие налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести поставщику для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.

5.3.            Оплата товара производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 30% цены контракта - после подписания контракта - в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика; 70% цены контракта – после поставки товара и подписания Акта приема-передачи товара - в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика.

5.4.            Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работы с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Поставщику (для направления в банк Поставщика) на основании соответствующего платежного поручения.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. поставить товар надлежащего качества, в комплектации, количестве согласно условиям настоящего контракта (п.1.2.); доставить товар Заказчику, разгрузить его и разместить в месте, указанном Заказчиком;

6.1.2. передать Заказчику вместе с товаром необходимую документацию (сертификаты соответствия (декларации о соответствии) в случаях, когда товар подлежит обязательной сертификации (декларированию соответствия); паспорта; инструкции по эксплуатации;

6.1.3. осуществлять гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом;

6.1.4. оказывать необходимые консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации товара.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. обеспечить приемку товара в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

6.2.2. оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта;

6.2.3. надлежащим образом эксплуатировать товар в соответствии с назначением и правилами эксплуатации, указанными в инструкциях, прилагаемых к товару.

7.                  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

            7.1.            В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему  контракту, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

            7.2.            В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется в размере одного процента от общей стоимости контракта (п. 5.1. контракта) за каждый день просрочки исполнения обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.                  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

            8.1.   Настоящий контракт вступает в силу ……..2008 г. и действует до 31 декабря 2008 г.

           8.2.    Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору и т.п.

9.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

10.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

11.              ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Стороны обязаны в возможно короткий срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                              Поставщик:

………………………../ А.А. Дементьев/          …………………./ ……………………/